资质升级延期

工程延期申请报告(竣工验收延期申请报告)

编辑:建筑资质代理代办公司    发表于 2021-12-15 18:00

文章原标题:工程延期申请报告(竣工验收延期申请报告),文章内容核心观点提取如下:工程项目延期申请报告、项目延期验收申请报告

工程延期申请报告(竣工验收延期申请报告)

  在进行建筑工程施工的时候,要保证工程的质量,同时更要注意按照工期来进行施工,如果出现工程延期的情况,势必会给工程的施工造成一定的影响。那么工程延期申请报告怎么写?下面法律快车小编为大家详细的介绍一下。

  一、工程延期申请报告

  工期延长申请报告

  XXX单位公司:

  感谢建设单位公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“通讯枢纽大楼外装饰工程”。

  为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于XXXX年XX月XX日正式开工。

  然后,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

  一、土建单位的影响:

  因土建单位自XXXX年下旬以来,劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工:使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。

  二、停电的影响:

  自XXXX年X月以来经常发生停电现象,具体情况如下:

  XXXX年X月X日全天停电,XXXX年X月X日全天停电,XXXX年X月X日上午停电,XXXX年X月XX日全天停电,XXXX年X月XX日上午停电,其余时间的零星点停电也较多,以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期;使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。

  三、由于该工程施工图相当粗糙、基本无法按图施工;在施工过程中必须经常同贵公司工程代表、监理商榷施工方案,也使我部不能正常地安排施工。

  鉴于以上情况,我部本着“想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

  根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长30天,将该工程竣工时间顺延至XXXX年X月X日。

  请贵公司领导予以批复。

  再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

  此致!

  施工单位:

  XXXX年XX月XX日

  二、工程延期违约金比例是多少

  《民法典》第五百八十五条第1款规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。

  一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。

  《民法典》第五百八十五条第2款规定:约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院适当减 少。但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算,与违约后守约方的实际损失不可能完全相符;故此可交由法官自由裁量。法律规定预定违约金,除了给当事人施加心理压力外,也避免了违约后损失计算的麻烦和当事人证明损失大小的麻烦,使当事人能迅速确定自己应当承担的具体责任。因此,当事人如需要法院增加违约金额、或者当违约金过分高于损失时,则需承担证明损失大小的责任。

  三、违约金上限

  违约金可分为法定违约金与约定违约金。

  法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金;

  约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。

  如果合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的,则可按《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。

  如果合同中没有规定违约金的条款,法律也未规定违约金比例或者数额的,但只要由于违约造成了对方的损失,违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额,应当按照对方遭受的实际损失确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

  以上就是法律快车小编关于工程延期申请报告的相关介绍,对于一些意外情况而造成的工程延期是可以向相关的部门申请,得到批准的情况下,是可以不用支付违约金的。如果大家还有不明白的地方,建议咨询一下法律快车的律师。


以上是关于“工程延期申请报告(竣工验收延期申请报告)”https://www.49109.com/jzzzsj/1639393769.html的相关介绍,您也可以收藏网址或者推荐给朋友浏览哦

如果您还有一些疑问未能解开,您可以联系客服或者拨打24小时全国免费热线18174147664咨询我们的万能小姐姐建筑资质代办公司从创始至今为超过6万家建筑企业提供安全生产许可证代办申请,建筑资质代办,建筑资质挂靠,建筑资质转让升级等专业服务!

文章标签:
返回上一页
上一篇:房地产开发资质延期办理的条件和流程是怎样的?
下一篇:工程设计资质升级申请办理依据和办理流程是怎样的-

相关文章
随机文章
快速申请办理
称呼: *
电话: *
备注:
在线预约

订单提交后,3分钟内,我们极速安排顾问和您联系!

热点资讯
许可证资质转让代办公司 公司地址:北京市大兴区三里街道2号 桂ICP备13007480号-1